建筑工程拆迁房屋合同格式

建设工程欠款纠纷怎么处理

　　如今建筑行业发展比较快速，在建设工程的过程中出现欠款的情况是相对比较常见的，这样经常会引起一些纠纷，给双方的工作和工程的建设都造成了一定的影响，那么建设工程欠款纠纷怎么处理？现在知更鸟小编为大家介绍一下。

　　一、建设工程欠款纠纷怎么处理

　　1、对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款，质保金。首先在签订施工合同时，尽管相对甲方，施工方处于不利的地位，但是还是要据理力争，争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为，在工程进展过程中，施工单位享有主动权，如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主，因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者，在工程进行过程中，一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形，不能碍于情面，而不及时提出，应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在工程索赔程序中获得主动，二是也为将来可能发生的诉讼提供了最充足的证据。再者，对于工程款的支付状况要及时核对，必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工企业处于有利地位。

　　2、充分利用建筑合同有效性问题来确保工程款回收。这个策略的背景是我国严格的建筑资质管理制度与目前建筑市场挂靠借用资质、转包工程普遍存在的矛盾性。由于我国法律认定这些转包、挂靠均属于无效合同。因此，如果签订了这类合同后出现恶意拖欠工程款的现象，施工企业可以针对具体情况要求法院宣告合同无效。因为一旦合同无效，就存在返还工程款的问题，而且施工企业在合同无效后不仅可以要求承包人返还，而且在符合条件的情况下还可以要求法院判决业主建设单位直接对其返还工程款（业主支付后再从其应付承包人的款项中扣除即可）。这样就将资金实力相对雄厚的业主建设单位牵涉进法律关系中来，为分包施工企业获得欠款提供了有利保证。

　　3、合理合法顺延公司促使工程款支付。在律师接触的工程欠款案件中还普遍存在一个问题：承包人因拖欠工程款提起诉讼，发包人往往以工期逾期为由提出反诉，提出逾期违约赔偿来抵销承包人的诉讼请求。因此，如果出现了逾期付款的问题，施工企业应当充分利用法律赋予承包人的顺延工期的权利。此时，承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内履行付款义务（或者委托律师第三方发出律师函以保存发出书面函件的证据）。发包人在合理期限内未履行付款义务，施工企业可以再次发函要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失，并告知其相应顺延工期。如果施工企业履行了合法的程序，那么就可以避免因为工程款拖欠后，陷入既要避免垫资施工损失又怕耽误工资导致业主索赔的两难境地。#p#分页标题#e#

　　二、建设工程欠款诉讼时效是多久

　　（《民法总则》于2022.12.31失效）建设工程欠款诉讼时效为三年。

　　根据我国《民法总则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

　　诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

　　《民法总则》第一百八十八条

　　向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

　　诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

　　三、解决工程欠款时注意什么

　　1、施工企业要加强管理并做好防欠清欠工作

　　施工企业要预防拖欠工程款发生，加强企业管理，特别要加强对施工合同、施工质量、工期的管理。要调整经营结构，将承包工程的重点放在有实力、信誉比较好的业主和项目上。承接任务时必须对业主的业绩、资信进行详细的调查，对待垫付资金等工程要十分谨慎，要将垫付工程提高到投资行为管理的高度来对待。对已拖欠的工程款，要认真做好清欠工作，组建专门机构，成立由公司、分公司、项目部三级清欠小组，建立拖欠款回收月报表制度，要把责任指标落实到部门和人头。

　　2、作好以施工合同为基础的施工索赔工作，避免结算纠纷

　　施工索赔是建筑企业维护自己正当权益，避免损失，增加利润的重要手段。索赔一方面依据双方签订的合同条款的约定，一方面依据整个缔约、履约过程中形成的全部文件包括但不限于招投标文件、会议纪要、来往信函、指令或通知、施工组织设计、施工现场的各种记录、工程照片、气象资料、各种验收报告、有关原始凭证、国家发布的相关规定及有效信息等。建筑施工企业在施工之初就要作好索赔的准备，注意收集这些资料。

　　3、依据现有法律及有关司法解释维护自己的权利

　　国家颁布了一系列关于工程纠纷解决方面的法律，如《合同法》第286条中规定了承包人对建设工程的价款可就该工程行使优先受偿权；最高人民法院发布了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等。建筑施工企业可依据这些法律及司法解释的规定维护自己的合法权益。#p#分页标题#e#

　　以上就是关于建设工程欠款纠纷怎么处理的相关介绍，对于建设工程欠款的情况，大家要注意一下正确的处理方式，避免出现口角，甚至是发生刑事案件，影响了双方的正常工作，对此如果大家有不明白的，可以咨询一下知更鸟的律师。 

建设工程合伙纠纷

　　很多建设工程耗资大，技术复杂，通过合伙方式建设这个工程是很常见的，合伙之前当然先要沟通好。那么为了让大家能够详细了解建设工程合伙纠纷的相关法律问题，下面将由知更鸟小编为大家详细介绍相关内容，希望对大家有所帮助。

　　一、建设工程合伙纠纷

　　1、引导当事人恰当行使诉权。诉讼是含有专业性和技术性的活动，因具体诉讼过程中的请求、陈述不妥当，或举证失误都可能产生不同的裁判结果。作为原告方，即使有充分的理由，也可能因诉讼请求的确立不恰当而败诉。个人合伙具有简便易行、灵活方便、出资方式自由度大、合伙人之间相互较为信任等内在特点。但也不可否认，该种经营方式因缺乏有效的管理制度以致内乱不断、纷争不止。因此，形成诉讼纠纷后，从立案阶段开始就要引导当事人恰当行使诉权。包括：表达诉求要合法、规范，避免产生不必要的重复诉讼;为查明案件事实需要，必要时要及时提出调查取证、证据保全以及委托审计、鉴定的申请等，尽可能地使诉讼渠道畅通。

　　2、指定成立清算组限期清算。对于合伙人之间已经结算，债权债务关系清晰或者证据充分、帐目简单且清晰的案件，法院可以依据结算凭据或经开庭审理由审判人员进行审算的基础上，依法作出判决。如果合伙财务混乱，双方分别持有部分凭据，帐目尚未明确，需要分割的财产多而杂，此种情形下，原、被告双方均能到庭，且多数合伙人同意清算的，可由法院指定成立清算组限期进行清算。已经受理的合伙纠纷案件先行中止，待当事人自行清算结束后，再恢复审理。一般情况下清算组成员指定由全体合伙人担任，如果双方能够协商一致，可以指定协商推举的人员担任。如确有必要，也可以聘请会计、审计人员、律师等专业人士和中介组织人员参与，以便于清算程序的顺利推进，同时确保清算结果的客观、公平。

　　3、法院依职权委托审计。合伙人之间虽然对合伙开支、对外债权、债务以及盈余亏损情况存在较大争议，但合伙帐目规范、齐全，或虽缺少帐目或帐目不清，但合伙人对做帐情况能统一口径的，法院在审理过程中，应当及时引导当事人申请委托审计。如果双方都不同意提出申请的，法院可以先通过开庭审理或证据交换，对相关帐目或凭据进行固定，在此基础上依职权委托审计部门对合伙帐目进行审核或清算。如果合伙建帐不齐全、不真实或未建帐，合伙人各自记帐、分别持有凭据，又不能统一口径的，法院应当坚持谁主张、谁举证的原则，引导各方全面提供帐目凭据。如果由于某些合伙人拒不提供，致使审计和清算无法进行的，应责令其提交，并告知拒不提交可能要承担的败诉风险。如该方仍然拒不配合，经查实或依据交易习惯判断其确实持有帐目凭据的，必要时可采取适当的强制措施。如其隐匿、销毁，或经采取强制措施仍拒不提交，可以依据《民诉法》的相关规定，按妨碍民事诉讼予以制裁，并根据对方能够提供的现有帐目凭据和已经查清的事实，委托审计清算。法院对审计机关出具的审核结果依法进行审查，当事人对审核结果有异议，但又不能提出相反证据的，对其异议不予认定。如果合伙事实确实无法查清的，应告知原告待有新的证据后再行起诉。#p#分页标题#e#

　　二、建设工程有哪些

　　建设工程按照自然属性可分为建筑工程、土木工程和机电工程三类。涵盖房屋建筑工程、铁路工程、市政工程、煤炭矿山工程、水运工程、海洋工程、民航工程、商业与物质工程、农业工程、林业工程、粮食工程、石油天然气工程、海洋石油工程、火电工程、水电工程、核工业工程、建材工程、冶金工程、有色金属工程、石化工程、化工工程、医药工程、机械工程、航天与航空工程、兵器与船舶工程、轻工工程、纺织工程、电子与通信工程和广播电影电视工程等。

　　三、建筑合同签订不平等怎么办

　　发包方在签订合同同时，常要求承包方接受苛刻的合同条款。

　　建设工程专家认为，中国的建设工程市场属于典型的卖方市场，这不但与建设工程的行业特点有关，而且是市场竞争的产物。要解决这一问题，必须通过法律来提高建设工程企业的风险防范能力，增强建设工程企业抗风险的能力。

　　以上就是知更鸟小编为大家整理的“建设工程合伙纠纷”的相关内容，通过上述内容我们可以知道建设工程合伙之前必须考虑清楚哪些方面容易产生纠纷。若还遇到其它问题，欢迎上知更鸟的法律平台，咨询专业的律师。